Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Индивидуального предпринимателя Тяжкова Виталия Александровича, именуемого в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ОГРНИП 323930100221218, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки строительных и отделочных материалов, декоративных покрытий, сопутствующей продукции, инструмента и иных товаров, представленных на официальном сайте https://stroitelnyiexpert.ru, на нижеследующих условиях:

1. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий Покупатель, производящий акцепт, считается заключившим с Поставщиком договор поставки Товара на условиях настоящей оферты.

1.2. Акцептом настоящей оферты, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, является полная оплата Покупателем счета, выставленного Поставщиком.

1.3. Территория действия настоящего Договора: Донецкая Народная Республика.

1.4. Договор, дополнения и приложения к нему, опубликованные на сайте https://stroitelnyiexpert.ru, являются официальными документами и неотъемлемой частью оферты.

1.5. Совершая акцепт Договора, заинтересованное лицо соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Договора и приложений к нему.

1.6. Договор поставки Товара, условия которого изложены в настоящей оферте, не требует скрепления печатями и/или подписания Поставщиком и Покупателем и считается заключенным с момента получения Поставщиком акцепта в порядке, указанном в п. 1.2 настоящей оферты.

1.7. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:

1.7.1. «Оферта» – публичное предложение Поставщика, адресованное любому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, заключить с ним договор поставки (далее – «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей оферте.

1.7.2. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, изложенных в Оферте.

1.7.3. «Покупатель» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, заключившее с Поставщиком Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте и приобретающий Товар для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и подобным использованием.

1.7.4. «Заявка» – позиции из каталога товаров, указанные Покупателем при оформлении заказа, по которым Поставщиком выставлен Счет.

1.7.5. «Сайт Поставщика» – официальный сайт Поставщика, имеющий адрес в сети: https://stroitelnyiexpert.ru.

1.8. Покупатель обязуется внимательно прочитать текст данной Оферты. Если Покупатель не согласен с ее условиями, или с каким-либо пунктом условий, Поставщик предлагает Покупателю отказаться от Акцепта, при этом Поставщик готов согласовать с Покупателем условия поставки Товара и предоставить согласованную редакцию Договора поставки в бумажном виде.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик предоставляет Покупателю право приобретения Товара и принимает на себя обязательства по поставке Товара, а Покупатель принимает на себя обязательства по покупке этого Товара и его оплаты Поставщику на условиях настоящего Договора.

2.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма, подлежащая оплате за каждую партию поставки Товара, определяются в счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Покупатель принимает оферту путем полной оплаты счета (акцепт), выставленного Поставщиком. Счет составляется на основании Заявки Покупателя, переданной в устной форме лично, либо по телефону, либо электронными средствами связи (электронная почта и другие). Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.4. В случае возникновения переплаты у Покупателя, по устному или письменному согласованию с Поставщиком, свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов, выставленных Поставщиком. Согласовывая такой зачет свободных денежных средств, Покупатель также принимает настоящую оферту (акцепт). В этом случае датой акцепта считается дата согласования зачета оплаты.

3. Цена Товара и порядок расчетов

3.1. Цена Товара указывается в счете и остается неизменной на протяжении сроков, установленных для оплаты счета. В цену Товара входит стоимость тары и упаковки.

3.2. Оплата Товара по счету осуществляется Покупателем в полном объеме.

3.3. Оплата на условиях 100% предоплаты означает, что Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по счету, указанную в графе «Всего к оплате», в полном объеме до момента поставки, в сроки, указанные в счете.

3.4. Оплата Товара по счету осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах.

3.5. Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. В случае оплаты Покупателем счета по истечении сроков оплаты, предусмотренных и указанных в счете, Поставщик вправе отказаться от поставки указанного Товара и возвратить денежные средства, либо сроки поставки Товара могут быть увеличены соразмерно сроку просрочки оплаты Товара.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Покупатель обязан реализовывать Товар только под товарным знаком и названием, определенным Поставщиком. Не удалять и не изменять ярлыки, инструкции, торговую марку или опознавательные знаки, прилагаемые или поставляемые вместе с Товаром Поставщика.

4.2. Покупатель обязуется немедленно информировать Поставщика о любых известных ему нарушениях в использовании товарного знака, наименования со стороны других лиц.

4.3. Покупатель вправе продавать Товар третьим лицам от своего имени в пределах территории деятельности Покупателя, определенной Поставщиком. Покупатель действует как самостоятельный коммерсант по отношению к Поставщику и своему Покупателю (клиенту). Покупатель не может действовать от имени Поставщика.

4.4. При наличии просроченной задолженности Покупателя за переданный Товар, Поставщик вправе любые денежные средства, поступающие от (за) Покупателя, зачесть в качестве оплаты ранее образовавшейся задолженности вне зависимости от указанного в платежном поручении назначения платежа, направив Покупателю соответствующее уведомление.

5. Условия поставки и качество

5.1. При возникновении необходимости в поставке очередной партии Товара Покупатель направляет заявку в соответствии с п. 2.3, которая рассматривается Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.2. По итогам рассмотрения заявки Поставщик подтверждает указанную заявку путём выставления счета на оплату Покупателю, либо уведомляет о невозможности осуществления поставки.

5.3. С момента оплаты Покупателем выставленного счета Заявка считается согласованной, и Покупатель не имеет права вносить в неё изменения.

5.4. Поставщик обязуется произвести поставку партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения полной оплаты от Покупателя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза Покупателем со склада Поставщика, если иное не согласовано Сторонами.

5.5. Поставщик считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи Товара.

5.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

5.7. В случае, если Товар доставляется Покупателю транспортной компанией, расходы по доставке и упаковке Товара (по специальным требованиям перевозчиков) несёт Покупатель. Указанная стоимость, по согласованию Сторон, может включаться в стоимость Товара, либо оплачиваться дополнительно. Об этом Стороны указывают при согласовании заявки на поставку каждой партии Товара.

5.8. Поставщик не несёт ответственность за повреждение, порчу, утрату Товара, задержку доставки Товара, возникшие по вине транспортных организаций, осуществляющих перевозку. Покупатель самостоятельно предъявляет претензии транспортным организациям, осуществляющим перевозку.

5.9. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать по качеству и комплектности техническим условиям, действующим у производителя и иным документам, действующим на территории Российской Федерации.

5.10. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями положений бухгалтерского учёта.

5.11. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором, в течение 10 дней, а именно:

5.11.1. При приёмке Товара Покупатель обязан незамедлительно осуществить визуальную проверку количества, ассортимента и качества передаваемого ему Поставщиком Товара.

5.11.2. Проверка Товара по количеству и ассортименту в момент приёмки осуществляется путём сверки количества и ассортимента Товара, указанного в товарной накладной, и фактически переданного Покупателю.

5.11.3. При обнаружении недостатков Товара по количеству, качеству и/или ассортименту Покупатель обязуется незамедлительно сообщить об этом Поставщику.

6. Ответственность

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик не несёт ответственности по качеству Товара, если ухудшение качества вызвано нарушениями условий хранения, неправильным монтажом изделий со стороны Покупателя или его контрагентов.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых других обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми ГК РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства.

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом или организацией.

7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, сроки выполнения обязательств продлеваются на период действия этих обстоятельств.

8. Момент заключения, срок действия Договора и расторжение

8.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Покупателем сделки по Договору путем оплаты Товара на условиях, предусмотренных Договором.

8.2. Действия Покупателя, указанные в п. 8.1, являются акцептом (принятием) оферты (Договора) в соответствии со ст. 438 ГК РФ и означают ознакомление и согласие со всеми пунктами Договора. Акцепт оферты является полным и безоговорочным.

8.3. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору или до момента его расторжения.

8.4. Договор может быть расторгнут в двухстороннем порядке.

8.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Поставщиком в случае невозможности поставки Товара по Договору, если данное решение принято Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента Акцепта сделки Покупателем. При этом Поставщик обязан уведомить Покупателя о расторжении Договора в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия данного решения. В случаях, когда Акцепт сделки совершен Покупателем в соответствии с п. 8.1, Поставщик обязан возвратить денежные средства, полученные по счету, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения о расторжении Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения или дополнения к Договору после его акцепта в соответствии с п. 8.1 действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в Договор в любое время. Новая редакция Договора вступает в силу с момента публикации ее на сайте https://stroitelnyiexpert.ru

9.3. Уведомление об изменениях Договора не производится заранее, но каждый Покупатель может ознакомиться с новой редакцией Договора, прежде чем произвести его Акцепт. Новая редакция Договора действует исключительно для вновь акцептованных сделок. На сделки, акцептованные Покупателем до внесения изменений и (или) дополнений в Договор, действует редакция Договора, действующая на момент Акцепта сделки.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях изменения своего местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов или организационно-правовой формы, реорганизации, банкротства и других обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Договора.

9.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются предпринять все меры для его разрешения в рамках досудебного урегулирования. В случае невозможности самостоятельного урегулирования спора стороны разрешают его в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика, если такая подсудность применима в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты Поставщика

Индивидуальный предприниматель
Тяжков Виталий Александрович

ОГРНИП: 323930100221218

ИНН: 930200190271

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва

Расчётный счёт: 40802810609300179320

Корреспондентский счёт: 30101810400000000555

БИК: 044525555

Фактический адрес:
283010, ул. Петровского, 138,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Юридический адрес:
283010, ул. Дальнеуральская, 14/2,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Электронная почта:
vitalijtazkov@yandex.ru

Телефон:
+7 (949) 378-52-77

Сайт:
https://stroitelnyiexpert.ru